电力线路施工劳务分包合同

电力线路施工劳务分包合同

　　篇一：电力建设工程安装劳务分包合同
　　电力建筑工程安装劳务分包合同
　　合同编号：
　　甲方：湖北汉伟种猪有限公司 （以下简称甲方）
　　乙方：湖北省有劲电力工程有限责任公司（以下简称乙方）
　　一、名称工程：
　　1、10kV东春线新增315配变线路工程
　　二、工程地点：阳新县田畈村
　　三、工程内容：
　　新增S11-315KVA变压器一台、安装低压配电柜、电容柜各一台。新架10kv线路，新立 电杆21基（具体以正阳电力设计院设计为准）。
　　四、工程工期
　　1、工程施工期限：从签定合同之日起到 20XX年 08 月 10 日止。
　　2、如遇下列情况，工期相应顺延外，乙方不得以任何理由延误工期。
　　（1）不属包干范围内的重大设计变更影响工程；
　　（2）因遇人力不可抗拒的原因而影响施工；
　　（3）因甲方工程合同资金不能及时到位，而被迫停工；
　　（4）因第三方阻止施工；
　　（5）因甲方其它原因影响工程施工。
　　五、施工与设计变更、施工要求
　　1、乙方应依据国家颁发的施工验收规范，质量检验标准以及设计要求组织施工；
　　2、工程施工中要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。乙方在施工中如发现设计有误或严重不合理处，应及时书面反映，在甲方未作回复或设计部门未做修改通知前，不得自行改动；
　　3、设计施工图、设计变更单、设计指定的通用标准图，经双方确认后视为正式施工图。
　　六、甲、乙双方责任及义务
　　（一）甲方
　　1、负责工程的质量管理，参加竣工验收；
　　2、组织有关部门人员参加设计交桩，技术交底；
　　3、责督促乙方按合同工期进行施工；
　　4、责工程施工中的青苗补偿；
　　5、责工程施工中的工农关系协调，如遇任何人为外力阻挠施工，甲方应及时协调解决，以确保工程顺利完工；
　　6、乙方在施工中遇到的其它影响施工的问题给予协助。
　　（二）乙方
　　1、根据设计施工图和现场设备运行状况，自工程开工准备、施工中间、工程竣工，负责制定全过程切实可行的安全组织、技术措施，并始终贯彻执行；
　　2、工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，(包括误登电杆，误入带电设备和线路)并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失；
　　3、严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；
　　4、工程施工需要停电，必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责；
　　5、负责施工过程中发生的二次运输工作，并承担一切费用。
　　6、负责工程竣工验收。
　　八、承包方式、付款方式及结算
　　（一）承包方式：按工程总造价48万元发包给乙方。
　　（二）付款方式：甲方一次性付清48万元给乙方。
　　九、工程质量、竣工验收与保修
　　双方按国家颁发的电气装置安装施工标准及验收规范进行交接验收，确保验收合格。
　　十、违约责任及其它
　　1、甲乙双方必须严格遵守合同，任何一方的过失，造成合同不能履行者，应负违约责任。违约责任按《合同法》和有关法规执行；
　　2、乙方未经甲方同意延误工期，每延误一天按合同包干价的3%交付违约金；
　　3、本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况，结合有关规定另订补充协议，作为本合同附件，并与本合同具有同等效力；
　　4、本合同一式四份，自双方签定之日起生效，双方各执两份；
　　5、解决争议的办法：（1）双方协商解决；（2）诉讼至阳新县人民法院判决。
　　甲方（公章） 乙方（公章）
　　法定代表： 法定代表：
　　委托代理人： 委托代理人：
　　经办人：经办人：
　　年月日年月日
　　篇二：10kV电力线路迁改施工劳务承包合同
　　10kV电力线路迁改施工劳务承包合同
　　甲方：铜仁市国有资产投资有限公司 （以下简称甲方）
　　乙方：重庆市龙威送变电工程有限公司_ （以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本公司的《城市棚户区改造工程项目》中的粮食直库10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变压器段线路迁改工程 承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
　　一、工程名称与地点
　　该工程为《铜仁市城市棚户区改造工程项目》10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变压器段线路迁改工程，地点在铜仁市碧江区粮食仓库宿舍区。
　　二、承包方式与要求
　　该工程总承包的形式，以包工、包料的方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书。
　　三、工程承包单价与内容
　　经双方协商，该工程《铜仁市碧江区城市棚户区改造工程项目》10kV电力线路迁改 工程按总承包价（人民币）_叁拾壹万元整_承包给乙方进行进行施工，其承包单价包括以下内容： 1.拆除10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线粮油宿舍公变段。2.另外从10kV喻二线红色二八环柜 4 号间隔搭火采用VJLV22 * 3*95电缆接入至原10kV喻广线陆军地支线红色二八电缆下火电杆上。
　　3.迁改原来施工用电10kV线路。
　　四、工程质量与安全
　　根据业主要：
　　1、该工程质量要求乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。
　　五、文明施工与奖罚
　　乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。
　　六、付款方式：
　　该工程乙方施工队伍进场后，甲方付给乙方10万元的的工程预付款，电缆材料到位后甲方再付10万元的材料款，余下款项等施工完成后、在供电局线路管理单位和甲方现场代表验收通电后十五日内付清所有工程款。乙方在施工现场必须按照电力线路施工要求，认真组织，精心施工，保证工程目标的实现。
　　七、双方权力与义务
　　（一）甲方
　　1．甲方必须向线路管理单位为提交停电申请。所拆线路必须征得供电局同意。
　　2．甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容。
　　3．甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定付款给乙方劳务费。
　　4．甲方必须提前做好协调工作。因甲方协调问题造成一切均损失由甲方负责
　　（二）乙方
　　1．乙方必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程。
　　2．乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
　　3．乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。
　　4．乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动.
　　5．为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力不得消极怠工。
　　6、乙方必须按照合同规定的施工内容保质保量进行施工。
　　八、违约责任与其他
　　1．以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。
　　2．属于乙方自带工具用具等，乙方必须自己保管，由此造成的损失由乙方承担。
　　3．本合同一式两份，经双方签字后生效。
　　本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。如有甲乙双方有协商解决不了的争议可以向当地人民法院起诉。
　　甲方（公章）：__________ 代 表：______________
　　乙方（公章）：______________代 表：______________
　　_____年_____月____日
　　篇三：电力工程劳务施工合同
　　电力工程施工劳务协作协议
　　甲方：兴山天星供电有限公司（以下简称甲方）
　　乙方：劳务队（以下简称乙方）
　　因甲方在 工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
　　一、劳务协作性质：短期临时用工。
　　二、劳务协作用途：仅限于 电力工程施工。
　　三、工作地点： （甲方指定的工作区域）。
　　四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
　　五、协议有效期：
　　1、本协议有效期为日历天，自 年 月 日起至 年 月 日止。
　　2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：
　　a、因甲方原因导致工程工期顺延的；
　　b、因不可抗力导致工程工期延误的；
　　六、现场代表
　　1、甲方委派的现场代表人为供电营业所（职务）。
　　2、乙方委派的现场代表人为 （姓名）， 身份证号：。
　　七、甲方的权利和义务
　　1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
　　2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
　　3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
　　4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
　　5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
　　八、乙方的权利和义务
　　1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
　　- 1 -
　　2、乙方登高作业人员和技术工人必须具备相应资格证件和工作经验。
　　3、乙方进入工作现场前，应对工作现场进行勘察，熟悉环境与场地。
　　4、乙方应加强现场工作人员的安全教育，严格按照《电力安全工作规程》做好安全措施，正确佩戴使用安全工器具和劳动防护用品，做好安全防护工作，并做好检查记录。
　　5、严格按照设计图纸要求、施工安装规范和技术交底的要求工作，确保工效和质量。
　　6、乙方应安全文明施工，不得对甲方和第三方造成人身和财产损失。
　　七、安全责任
　　1、因乙方原因在工作时间发生安全事故的，由乙方承担全部经济损失，并按国家相关规定对事故进行处理。
　　2、协议有效期内，乙方人员在非工作区域内发生一切安全责任事故由乙方负全部责任。
　　八、工作质量验收及质保期
　　1、工作质量验收依据：设计图纸及国家验收规范。
　　2、乙方在申请甲方对工作验收前，应按甲方要求提供齐全的资料档案。
　　3、质保期：自通过验收之日起计算，质保期为一年。
　　九、合同金额及付款方式
　　1、协议价款：元整（￥ ）。
　　2、乙方在完成约定工作内容并通过甲方验收后，甲方一次性支付95%的协议款，余款在质保期满付清。
　　十、争议解决方式
　　履行协议发生争议的，由双方协商解决。协商不成，双方约定向兴山县人民法院提起诉讼。
　　十一、其他
　　本协议一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签章后生效。未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
　　甲方（章）：兴山天星供电有限公司 乙方（章）：
　　甲方代表： 乙方代表：
　　- 2 -
　　篇四：电力劳务分包合同
　　电力建设工程施工劳务分包合同
　　劳务发包人：
　　劳务承包人：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
　　一、劳务承包工作对象及劳务内容
　　工程名称：
　　工程地点：
　　分包范围：
　　质量标准：质量评定等级为合格
　　二、工作期限
　　开始工作日期： 年月 日；
　　结束工作日期： 年月 日；
　　总日历天数为： 天。
　　三、劳务价款
　　1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：
　　根据20XX年《江苏省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元/工日， 取机械费定额总价的50%。
　　2、劳务价款的支付
　　（1）合同生效即支付预付款 元；
　　（2）进度款支付：
　　每月根据本月完成的工程量计算价款， 支付 本月完成价款的60% ；
　　（3）最终支付：
　　工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95% ；劳务结算总价款的5% 作为质量保修金，质量保修期（竣工验收起一年）满后7天内，付清（质量保证金不计利息）。
　　四、合同文件及解释顺序
　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
　　（1）本合同；
　　（2）本合同附件（施工图纸、补充协议）；
　　（3）本工程施工总承包合同；
　　（4）本工程施工专业承包合同。
　　五、图纸
　　劳务发包人应在劳务承包人现场开工天前，向劳务承包人提供图纸套。六、劳务发包人义务
　　1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底；
　　2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：
　　（1）在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求；
　　（2）在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；
　　（3）在施工前向劳务承包人提供相应的地下管线路资料；
　　（4）在施工前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外）；
　　（6）在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：满足生产生活要求 ，劳务承包人对其设施进行妥善保管；
　　3、 统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
　　4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
　　5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬；
　　6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
　　七、劳务承包人义务
　　1、 对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有熟练技术的工人投入工作；未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
　　2、 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经劳务发包人批准后严格实施；
　　3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；
　　4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协
　　调配合，照顾全局；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
　　5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。
　　八、工程量及点工的确认
　　1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据；
　　2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据；
　　3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
　　九、争议解决
　　合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：
　　（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；
　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。
　　十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。
　　十一、合同份数
　　本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。
　　十二、补充条款
　　十三、合同生效
　　合同订立时间： 年月日
　　合同订立地点： 本合同双方约定 签字、盖章 后生效。
　　劳务发包人：（公章） 劳务承包人：（公章）
　　住所：住所：
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代理人：委托代理人：
　　电 话： 电 话：
　　开户银行： 开户银行：
　　帐 号： 帐 号：
　　邮政编码： 邮政编码：
　　篇五：电力工程劳务合同
　　劳 务 协 议
　　甲方：___________________
　　乙方：___________________
　　为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、参照国家电公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务协议的同时，经协商一致，签订本协议。
　　一、承包工程项目
　　（1）工程项目名称：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程
　　（2）工程地址：攀枝花市盐边县安宁园区
　　（3）承包内容：新立电杆5基，电杆采用φ230×15米，电杆基础采用C20砼浇筑；架设10kV线路公里（导线采用架空绝缘导线JKLYJ-10kV-240），安装智能远程费控表1只、专变采集终端1台；安装10kV成套配电柜5面、400V配电柜9面、直流屏1面；安装10kV组合式高压计量箱，安装500KVA变压器一台，低压配电柜安装，安装800KVA变压器一台（利用原有800KVA变压器，将原变压器及低压配电柜移位新建配电房内），制作户外电缆头1套，制作户内电缆头2套，项目涉及的各内标识制作安装，空洞封堵、设备接地制作安装遥测，负责将高压线安装至低压配电柜。
　　（4）工程项目期限：自年月日至 年月日。
　　二、合同价款及付款方式
　　（1）劳务包干价：13000元（大写：壹万叁仟元整）
　　（2）付款方式：待工程竣工验收合格后，7个工作日内付清工程劳务款。
　　4. 甲方的安全文明施工权利和义务
　　（1）对乙方的安全、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方人员、技术不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。
　　（2）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定。
　　（3）有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为，督促其及时改正，必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失，有权按规定扣除安全风险抵押金。
　　（4）严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。
　　（5）施工所有材料除混凝土外，其余材料由甲方运到施工现场。
　　5. 乙方的安全文明施工权利和义务
　　（1）落实本劳务作业相关的防火、防坍塌、等安全防范措施。
　　（2）按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品；定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新；执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措。
　　（3）临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。
　　（4）动火制度，落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区域施工，落实设备防护和人身安全措施。
　　（5）工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，(包括误入带电设备和线路)并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失；
　　（6）应每天检查工器具检测日期是否过期，过期的工器具由乙方自检，如不按照规章制度要求，使用过期工器具被上级领导检查违规使用工器具和罚款等损失，由乙方负责；
　　（7）严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；
　　（8）工程施工需要停电，必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责；
　　（9）负责工程竣工验收，如不按照施工图纸施工造成返工的一切损失由乙方承担；甲方不承担任何责任；
　　（10）施工过程中，所发生的安全事故由乙方自行承担；
　　7. 需要补充协议内容：三、附则
　　（1）本协议约定的各项条款，经双方签字后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的
　　安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
　　（2）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。
　　（3）协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
　　（4）其他未尽事宜可另行约定。
　　（5）本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。
　　甲方：
　　身份证号码：
　　电话：乙方： 身份证号码： 电话：
　　篇六：高压线路工程分包合同样板
　　220kV XXXXXX 双回线路架线工程
　　劳务分包合同
　　工程承包人：
　　工程分包人：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于广东电公司深圳供电局(以下简称为“建设单位”)与工程承包人已经签订施工总承包合同，工程承包人和工程分包人双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。
　　1、分包工作对象及提供内容
　　工程名称：
　　分包方式：包工、包料(工程分包人提供除导地线、绝缘子、线路金具、光缆及光缆金具以
　　外的所有本工程材料）、包质量、包安全、包环保、包工期。工程承包人提供架
　　线牵张设备、导引线等（具体见附件《工程承包人提供工机具一览表》），其余架线工机具由工程分包人提供。
　　工程范围：220kV宝安至丽晶(南坑)双回线路工程:新建220kV送电线路全长2*;其
　　中新建双回线路长2*,利用已有四回路塔加挂双回导线2* 导线
　　采用4*JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线，一根地线采用OPGW光缆，另一根地
　　线采用JLB40-150铝包钢绞线。
　　分包内容：本段线路工程范围内的导（地）线及光缆架设、附件安装等，其中包括但不限于：
　　1、 配合施工临时道路、临时占用地的青苗赔偿，并负责临时道路及临时占用地的修整、
　　修筑及恢复。
　　2、 线行通道砍伐清理工作；
　　3、 因工程分包人施工过程中施工活动不当引起的青苗赔偿；
　　4、 所有设备、材料、工器具的装卸、运输、清点、保管、转移，包括工程承包人或建设
　　单位提供的设备、材料到材料站的卸车，牵张设备的二次转运；
　　5、 全线导地线张力放线、导地线压接（含压接试验）、弧垂观测、紧线、挂线、附件安
　　装等工作；
　　6、 光缆的架设、光缆附件安装；
　　7、 本线路范围内的所有材料检验、导地线压接试验工作；
　　8、 配合验收等相关工作。
　　具体工作以施工图和现行规范要求为准。
　　不包括：架线的跨越架搭设、塔基占地的征地及青赔、架线工作的青苗赔偿、线路参数测试、光缆的接续及测量
　　注：1、本合同为固定总价合同，工程承包人有权根据实际情况调整工程分包人的施工范
　　围。
　　合同总价：本工程的含税报酬总价为人民币： 元（大写： 元整）。在施工
　　期间国家或地方的任何定额、取费标准和设备、材料价格变化等引起费用的增
　　减皆由工程分包人自行消化，合同价均不作调整。合同价包括但不限于人工、
　　材料、机械、设备、施工管理、临时设施、材料检验、临时建筑的搭设费用、
　　施工期间的水电费用、移交前的维护、利润、税金、施工准备、进退场、竣工
　　验收清理场地及草坪恢复、所有的工程取费、物价上涨等费用、政策性文件规
　　定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
　　2、分包工作期限
　　开工日期:20XX年5月10日 竣工日期：20XX年8月1日，总工期81日历天。
　　3、质量标准
　　工程所有检查（检验）项目质量等级：B级以上；单位、分部、子分项、分项工程优良率≥80%；单位、分部、子分项、分项工程一次验收合格率100%，工程建设不发生质量事故，评定标准按中华人民共和国国家标准。若施工质量达不到以上条件的，按优良率每降低一个百分点，扣减壹万元，最高数额不超过拾万元。
　　质量管理方针：“信守合同,用户至上；质量为本,持续改进，创建一流电建公司。”
　　4、合同文件及解释顺序
　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
　　(1)本合同；
　　(2)本合同附件；
　　5、标准规范
　　除本工程总包合同另有约定外，工程分包人必须严格按照施工图纸及下列国家现行标准进行施工:
　　1、 《普通混凝土配合比设计技术规定》 JGJ/T55-20XX
　　2、 《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-87
　　3、 《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工施工规程》JGJ4-80
　　4、 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-20XX
　　5、 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20XX
　　6、 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-20XX
　　7、 《架空送电线路导地线液压施工工艺规程》 SDJ226-87
　　8、 《架空送电线路外爆压施工工艺工程》SDJ276-9O
　　9、 《高压绝缘子瓷件技术条件》 GB772-87
　　10、 《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》 GB50233-20XX
　　11、 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20XX
　　12、 《110千伏及以上送电线路基本建设工程启动验收规范》等其它有关的规范和标
　　准。
　　6、图纸
　　工程承包人在开工前向工程分包人提供2套图纸，如工程分包人要求增加的图纸份数：自行向工程承包定购，费用自理。
　　7、项目经理
　　工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工经理为 ，职务：施工经理。
　　工程分包人委派的担任驻工地履行本合同的施工经理为 ，职务：施工经理。
　　8、履约保证
　　、履约保证的有效期：天数与合同有效期相同。
　　、履约保证的金额：合同总价的5%。
　　、履约保证的提交时间：在正式合同签定后5个工作日内。
　　9、工程承包人义务
　　、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行分包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向建设单位负责；
　　、负责实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
　　、负责工程组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；
　　、统筹安排、协调解决非工程分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
　　、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
　　、按本合同约定，向工程分包人支付合同款；
　　、负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
　　10、工程分包人义务
　　、对本合同分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
　　、工程分包人在开工前应编制施工组织设计、施工技术措施和质量、安全管理措施、并报工程承包人审核后严格执行；每月底前7天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；
　　、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
　　、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
　　、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
　　、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；
　　、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因工程分包人责任发生损坏，工程分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款； 、工程分包人须服从工程承包人转发的工程建设单位及工程师的指令。
　　、除非本合同另有约定，工程分包人应对其作业内容的实施、完工负责，工程分包人应承担并履行分包合同约定的、与分包作业有关的所有义务及工作程序。
　　、施工范围严格控制在规定的范围内不允许发生越线施工或因越线施工引起的一切矛盾和纠纷，否则引起的后果全部由承包商负责；
　　、因工程建设引起，使周围耕种土地原有灌溉系统遭到破坏的恢复是工程分包人的承包范围，应认真、彻底、不遗留任何问题的解决好；
　　、工程承包人将派质检工程师进行工程质量监督，工程分包人应保证积极配合质检工程师、工程建设单位和监理对工程质量的检验；
　　、工程承包人所派质检工程师对工程质量的检验和签证，并不能免除工程分包人对工程质量应负的合同责任；
　　、负责施工现场及设备、工机具及材料的保管；
　　、负责临时建筑的搭设及承担工程分包人在施工期间的水，电费用。
　　、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，技术档案资料的收集整理及交工验收；
　　、除非本合同另有约定，分包人应对其作业内容的实施、完工负责，分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与作业有关的所有义务及工作程序。
　　11、安全施工与检查及环境保护
　　、工程分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于工程分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由工程分包人承担。 、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求工程分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
　　、合同签订后一周内工程分包人编写出安全施工技术措施或方案作为本合同的附件。 、安全施工技术措施或方案必须有设置专职安全管理的机构，并配备专职安全员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题，该安全员有权发布指令并采取保护性措施以防事故的发生。
　　、工程分包人管理及施工人员进场前必须进行安全教育，并对安全施工技术措施或方案向全体人员进行安全技术交底，工程承包人协助做好交底工作。
　　、贯彻安全环境管理方针:“安全为天保健康,净化环境防污染；遵守法规齐参与,持续改进促发展”。
　　、工程承包人预扣工程分包人安全保证金（具体条款及金额在安全协议中规定），具体规定见本工程安全协议。
　　环境保护：
　　1. 工程分包人应遵守甲方ISO14001环境管理体系规定。
　　2. 工程分包人应遵守现行有关环境保护法律法规及规章。
　　3. 工程分包人应接受环保部门有关环境保护方面的不定期监测。
　　4. 工程分包人在施工过程中应当做到节能减耗。
　　5. 工程分包人在施工过程中如出现违反环境保护要求时，工程承包人将要求工程分包人限期整改，在规定期限内工程分包人拒不整改的，工程承包人有权对工程分包人进行处罚。因工程分包人违反环境保护法律法规及规章使工程承包人遭受损失的，工程分包人应给予赔偿。
　　12、安全防护
　　、工程分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程分包人承担。
　　、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，工程分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程分包人承担安全防护措施费用。
　　、工程分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由工程分包人自行负责供应。
　　篇七：劳务分包施工协议
　　劳务分包协议
　　甲方：项目部 （以下简称甲方）
　　乙方： （以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲乙双方经过友好协商，达成以下施工协议：
　　第一条 工程概况
　　1.项目范围：。
　　2.施工地点： 地区。
　　3.施工内容：通信各类工程及其它相关劳务施工工作，具体工程量以建设单位审计为准。
　　4.施工依据：甲方提供经核准的施工图纸及资料；国家相应工程施工的施工规范、操作规范、标准；建设单位的施工要求（不低于国家相关要求）进行施工。
　　5.施工期限：开完工时间以建设单位及甲方下发的施工委托书上的开完工期限为准。
　　6.质量等级：工程质量指标按国家相应工程的验收规范，以及建设单位的验收规范（不低于国家要求）的相关施工工艺及与本工程相关的技术规范进行施工，达到一次验收优良工程。
　　第二条 承包方式
　　包工包协调包赔偿，不包料。材料根据乙方现场勘察并经建设单位批准的施工方案，乙方据实提出《材料筹供表》由建设单位和甲方共同筹供到材料分屯点，由乙方到分屯点领取办理相关手续，普洱城区材料乙方负责从移动、甲方材料分屯点运输到现场（含运输、上下车、搬运等费用），30公里以上由甲方运输到现场。
　　1.包协调范围：由乙方出面协调小区物管和房地产开发商签订进场施工协议，协议交甲方，由甲方交建设单位批准方可进场实施。
　　2.后期协调工作：路由实施的初步勘察协调，遇到国家机关企事业单位等需要乙方出面协调，甲方负责配合协调。
　　第三条 结算方式
　　以经建设单位验收审计确认的实际工作量按如下第 种方式进行结算。
　　1.第一种方式：折扣方式。
　　甲方以建设单位结算工日费（技工工日+普工工日*19/48）*72元（人民币）的 50% 专线60%进行背靠背结算。
　　2.第二种方式：单价方式。
　　（1）并挂光缆（利旧吊线）元/杆公里。专线元/杆公里。
　　（2）墙吊光缆（不设钢绞线）及管道光缆元/杆公里。
　　（3）并挂光、电缆（新设钢绞线）及附挂光、电缆（新设钢绞线）元/公里。
　　（4）新建杆路（光、电缆）元/杆公里。直埋管道按照施工情况双方协商再做决定。
　　（5）并挂、管道、墙吊电缆（10-100对）（不设钢绞线）元/杆公里。
　　（6）安装9806H设备（含机箱、电表、搭电机电源线布放）：元/台，含跳纤、做数据及开通。
　　（7）安装F820、S200设备（含机箱、电表、搭电及电源线布放）：元/台，含跳纤、做数据及开通。
　　（8）安装F400、分纤箱设备：元/每台，含跳纤、做数据及开通。
　　（9）安装光交箱（含底座、瓷砖安装及材料）：元/台。
　　（10）光缆（含皮线）热熔接：甲方提供熔接机10元/芯；乙方自带熔接机12元/芯；专线热熔15元/芯。
　　（11）线及皮线光缆施工（含水晶头制作、皮线用户端底座及86面板安装）；50元/每户。
　　以上单位单价费用包括工程施工所需的勘察、复测、施工、协调、赔偿、施工队伍调遣等一切费用（不含税金），款项拨付时甲方需乙方提供本工程使用的税务车船票、燃油票、住宿票、差旅票、参工人员工资发放单等票据。
　　第四条 管理要求
　　1.安全管理：执行双方签订的《安全协议》、《乙方承诺》；执行国家、行业及工艺操作安全规范、标准和要求。
　　2.质量管理：执行相应过程的国家及行业验收规范；执行建设单位相应工程的验收规范（不低于国家及行业标准）；执行《工程设计》及建设单位的相关要求，各道工序工作量不打折扣，杆路、拉线等整治达到标准，吊线垂度满足要求，光缆布放平直无打小圈，挂钩均匀符合规范要求，杆路标识，挂牌符合规定，光缆预留绑扎标准美观，地线埋设符合标准，对过程工序质量未达到标准和要求的及时进行整改，未及时进行整改的不得进行下一道工序，工程完成后整体工程质量一次验收优良工程。
　　3.进度管理：按《施工组织进度计划方案》进行管控，对阶段进度未达到计划进度的应分析原因，及时采取包括增加施工力量的措施，确保工程按期完工。
　　4.材料管理：各施工队材料管理员据实向甲方提供《材料申请表》，经乙方代表和甲方项目经理审核后进行材料筹供，光缆、材料运抵分屯点后认真进行核对清点，对质量不符合标准要求的书面注明并及时向甲方代表反映，同时办理交接手续，对光缆材料逐一归类登记，对每天材料的使用情况进行盘点，工程完工后各施工队材料管理员进行总盘点后，汇总给双方代表进行初步结算。所有甲方以及建设单位提供给乙方施工的光缆材料所有权归甲方及建设单位，乙方不得截留或挪作它用。
　　乙方必须保管好甲方提供的所有材料，如铁件等材料出现生锈等无法使用及退还厂家的情况，甲方将酌情扣除相应施工费。
　　第五条 双方主要责任
　　甲方：
　　1.向乙方提供施工图纸及相关资料；
　　2.对乙方施工中不能自行处理的问题，进行协助协调处理；
　　3.对乙方施工安全、质量、进度进行督导；
　　4.对乙方完成项目的竣工草图，及时形成竣工图纸和竣工决算表，对有疑问的问题及时进行沟通处理；
　　5.根据建设单位的付款进度，及时向乙方进行付款。
　　乙方：
　　1.根据工程施工设计进行现场勘察复测，并根据工程设计和现场复测情况提出详细的《施工组织进度计划方案》等建设方案，经甲方认可后依照执行，施工特殊情况
　　需要调整则必须以书面报告甲方并经监理和建设单位批准后予以施工。
　　2.施工工艺要求及技术规范按国家及建设单位相关施工工艺及与本工程相关的技术规范进行施工，确保工程质量，按期完成施工任务。
　　3.根据批准的施工方案向甲方据实提交《材料申请表》，如遇变更，需提前2日通知甲方，办理工程施工中与建设方和甲方的供料工作，工程完工后按照要求进行盘点并据实提供《材料使用表》。
　　4.建立工程周报制度：乙方驻工地代表每日向甲方相应负责人报告当日工作情况及第二天工作计划，已备工作协调。每周四向甲方上报周报，迟报或不报则一天罚款人民币元。
　　5.负责施工现场材料的保管，光缆架设的竣工资料制作，验收前的成品保护。
　　6.服从建设单位、监理单位等对工程施工的管理要求，接受甲方临时委托的工程管理事项。
　　7.派施工队人员配合光缆的接续，配合接续人员处理好光缆的接头预留及故障处理。
　　8.提供原始线路、设备图纸及资料。路由图按标准规范绘制，标示、图例等标准化；电缆配线信息准确、完善、清晰。如和实际有出入，虚报工程量的按实际结算价的50%给予罚款。
　　第六条 检查变更及验收
　　1.延期开工和工程延误
　　本工程不得延期开工和工程延误，按照建设单位处理甲方标准处理（不可抗力除外）。
　　2.检查和返工
　　在工程检查验收中，一旦发生有乙方导致的返工和修改，则按甲方要求进行返工、修改，因此所发生的一切费用由乙方承担，工期不得顺延。
　　3.工程质量等级
　　（1）工程质量标准：国家相应过程的验收规范、建设单位的验收规范及相关施工工艺标准和技术规范。
　　（2）质量评定部门：工程监理和建设单位。
　　4.隐蔽工程、中间验收
　　乙方提供一切技术资料和表格，隐蔽部分应由监理签字认可。
　　5.工程变更及调整
　　乙方在对已批准的建设方案进行变更时，应先取得工程监理或建设单位现场随工人员的书面认可后按照变更方案进行。
　　6.竣工验收
　　1. 乙方在工程完工向甲方提出完工报告，在竣工资料出版后即向工程监理和建设单位报告可进行工程初验工作，在验收后三个工作日内给予批准或者提出意见。乙方按要求整改，并承担由于自身原因造成修改的费用，此时的竣工日期为乙方修改后建设单位验收的工期。
　　2. 甲、乙双方共同参与与工程验收工作，乙方出具验收报告及线路设备原始资料，竣工资料必须图实相符，工程监理和建设单位签字有效。
　　3. 竣工资料按建设单位的要求、模式制作出版。
　　第七条 工程付款及竣工结算
　　1.工程付款按乙方所负责的工程完工以及在光、电缆接续测试正常的情况下，经建设单位初验款到后支付乙方到初步结算的70%；在建设单位初验合格并签订验收证书日算起，到1年底时无任何质量问题甲方按初步结算款项支付乙方款项到75-80%。按建设单位审计结果做出乙方的最终结算，及时支付给乙方全部剩余尾款。
　　2.最终结算。建设单位审计扣减率低于2%时，最终结算不对结算款扣减；审计扣减率大于2%时，按实际扣减率×结算款进行扣减。
　　3.为了节约材料用量并作出一定的控制，乙方应按工程实际需求填报《材料供应单》，要求按照移动公司设计施工，大于施工设计工作量的要求提出设计更改，移动公司扣除的施工费和材料费没有更改的工作量由乙方负责承担，工程结束后要进行材料的使用和清点结算工作，对于剩余材料如不属于合理富余范围则由乙方负责承担，并纳入双方结算；如属于合理富余范围则由甲方负责收回，由乙方负责运送至甲方指定地点。
　　3.乙方完工后，及时进行自检自查工作并通知甲方组织验收，积极配合甲方和建设方的验收工作；乙方在报完工可进行验收后，如发现质量等问题，乙方应及时按规范整改，因质量等问题影响工程验收及甲方声誉时，甲方酌情按乙方总结算额1-5%的比例扣除其费用作为罚款。
　　篇八：电力建设工程劳务分包安全协议(基础)
　　榆潍线电力建设工程劳务分包安全协议
　　SAQX1-2 输变电工程——土建工程劳务
　　发包单位：吉林省送变电工程公司 以下简称 甲方
　　承包单位：安徽省庐江县电力设备安装有限公司 以下简称 乙方
　　为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双
　　方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施
　　工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国公司的有关安全文明施工规
　　定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订
　　本协议。
　　一、承包工程项目
　　1. 工程项目名称：榆横～潍坊1000千伏输变电工程线路工程
　　2. 工程地址：山东省潍坊市临朐县
　　3. 承包范围：14L063、14L06414R065、14L065、14L068、14L069、14L070、
　　14L073、14R064、14R065、14S074、14S076、14S078、14S080、14S081、14S82、
　　14S083、14S085、14S088、14S091、14S092、14S093共22基。
　　4. 承包形式：劳务分包
　　5. 工程合同编号：YHWF-JC-004
　　6. 工程项目期限：自 年 月 日至 年 月 日。
　　二、协议内容
　　1. 安全管理目标
　　（1）不发生六级及以上人身事件；
　　（2）不发生因工程建设引起的六级及以上电及设备事件；
　　（3）不发生六级及以上施工机械设备事件；
　　（4）不发生火灾事故；
　　（5）不发生环境污染事件；
　　（6）不发生负主要责任的一般交通事故；
　　（7）不发生基建信息安全事件；
　　（8）不发生对公司造成影响的安全稳定事件。
　　2. 本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：
　　（1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第十三号20XX版。
　　（2）国务院《建设工程安全生产管理条例》。
　　（3）国务院《电力安全事故应急处置和调查处理条例》[20XX]599号。
　　（4）《电力建设安全工作规程》DL （第2部分：电力线路）。
　　（5）国家部委办相关安全的规定。
　　（6）国家电公司基建安全管理规定 国（基建/2）173-20XX。
　　（7）国家电公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法
　　国（基建/3）176-20XX。
　　（8）国家电公司《安全工作奖惩规定》国家电安监[20XX]41号。
　　（9）国家电公司输变电工程施工分包管理办法国（基建/3）181-20XX。
　　（10）国家电公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法 国（基建/3）
　　187-20XX。
　　（11）业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章制度。
　　3. 甲乙双方的安全文明施工权利和义务
　　（1）认真贯彻国家、地方、国家电公司有关安全生产的方针、政策和法律
　　法规、规程规范及标准制度，执行业主项目部和甲方（总承包单位或专业承包单
　　位）有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环
　　境保护管理责任。
　　（2）分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方
　　在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。
　　（3）建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度。
　　按规定设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。
　　（4）施工期间，甲方指派刘利祥同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方
　　指派荣跃同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员1人。
　　（5）按照国家、国家电公司、业主项目部、总包单位有关安全文明施工、
　　环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌。
　　双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续。
　　采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。
　　（6）工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控工作，重视对安全问题、
　　事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。
　　（7）按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志
　　和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。
　　（8）按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合
　　格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。
　　（9）施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事
　　故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规
　　定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助
　　或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。
　　（10）因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的
　　法律责任和经济责任。
　　4. 甲方的安全文明施工权利和义务
　　（1）对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查。
　　对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定的，有权要求乙方更
　　换人员或终止合同。
　　（2）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规
　　定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。
　　（3）定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场的安全问题。
　　（4）编制并向乙方书面明确施工方案、作业指导书和安全措施，劳务作业前。
　　组织乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行施工作业的安全技术交
　　底，由双方签字确认；并在作业过程中进行指导。临近带电设备作业，落实专人
　　监护。
　　（5）向乙方通报业主项目部和甲方的安全工作计划和要求、安全事故通报（简
　　报、快报）。
　　（6）组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。
　　对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。
　　（7）按约定向乙方提供合格的作业工具、安全工器具，定期进行检测。
　　（8）组织乙方落实施工现场临时用电、高处作业、临边和孔洞防护等安全文明
　　施工、环境保护各项措施。
　　（9）严格执行安全施工作业票（B票）制度，负责乙方的办票工作，督促
　　乙方按票执行。
　　（10）组织或督促乙方劳务作业人员定期进行体检。
　　（11）组织乙方参加相关应急演练，提高应急处置能力。
　　（12）按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。
　　（13）组织协调同一区域交叉施工，督促各方落实相应的隔离和错时施工等
　　安全措施。
　　5. 乙方的安全文明施工权利和义务
　　（1）按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。
　　（2）乙方进入现场的劳务作业人员应符合国家和地方的有关用工规定，应是
　　乙方企业在册的体检合格人员，人员应保持相对稳定，进入现场作业的人员应经
　　甲方审核同意。
　　（3）按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核；
　　配合甲方组织作业人员（包括现场各类管理人员）的入场安全教育，为安全考试
　　合格人员办理“胸卡（安全合格）证”上岗作业，做到有据可查。
　　（4）执行有关规定，落实各项劳务作业项目的安全文明施工具体措施。
　　（5）参加甲方组织的安全工作例会和安全活动，配合甲方解决现场的安全生
　　产问题。
　　（6）在劳务作业前，进行危险点分析和预控，由作业负责人对作业班组和全
　　体人员进行安全交底，并经全体人员签字确认后，方可开工。
　　（7）对地下管线、架空线路、通信线路以及已建成的装置采取相应的保护措
　　施。
　　（8）严格特种作业人员管理，包括特种作业的培训、复审，持证上岗，并报
　　甲方备案。
　　（9）遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方、业主项目部、监理对现场
　　安全文明施工的管理，配合安全检查（包括业主项目部、总包单位的上级单位
　　和主管部门对工程项目的检查），对存在问题组织整改。
　　（10）在甲方指定的区域、时间、工作范围内组织施工作业，未经甲方许可。
　　不得到其他区域和设备上工作，并采取措施，防止因交叉作业与其他施工项目部
　　产生相互影响、对人员造成伤害和对已建成设备设施的损坏。
　　（11）每天由安全人员进行现场安全巡查，检查现场施工人员的行为规范和
　　安全措施落实情况，及时纠正违章、整改安全隐患。
　　（12）督促接触粉尘、有毒有害等物质的人员正确使用职业病防护用品。
　　（13）严格执行甲方现场施工脚手架验收检查管理制度，按规定搭设、验收
　　挂牌，每日使用前或定期检查，及时维护。
　　（14）对危险性较大的深基坑人工掏挖项目，落实甲方编制的专项安全技术
　　措施，满足安全施工条件，得到甲方许可，并在甲方专人监护下工作。
　　（15）按照甲方的现场施工环境保护的措施和要求，实施作业产生的扬尘、
　　废气、废水、固体废物、废料以及噪声、振动等控制措施。
　　（16）落实本劳务作业相关的防火、防大风、防汛、防坍塌、防冻、防暑、
　　防雷、防雨等安全防范措施。
　　（17）落实甲方制定的施工临时用电管理措施，做好临近带电设备以及其他危
　　险区域的隔离防护和专人监护措施。
　　（18）制定自带作业工（机）具、安全工器具的管理措施；对使用的作业工
　　（机）具、安全工器具进行检查、维护，确保合格有效，并教育督促劳务作业人
　　员正确使用、维护作业工（机）具和安全工器具。
　　（19）土石方开挖应按相关规定报甲方批准同意，并采取防塌陷、排水和相
　　关地下管线保护措施，周边应设置围栏和警示标志。
　　（20）高处作业应设置作业平台、安全、水平安全绳、防坠装置等的安全
　　措施，并采取有效的防止高处落物的安全措施，特别做好孔洞盖板、临边围栏的
　　安全措施。
　　（21）深基坑内作业前应加强通风，符合要求后，方可进入作业，作业过程
　　中应指派专人监护，并有紧急救援措施；施工照明采用相应等级的安全电源，金
　　属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。
　　（22）严格执行安全施工作业票（B票）制度，落实相应的安全措施和防火
　　措施。在临近电力线区域施工，落实设备防护和人身安全措施。
　　（23）组织新进场劳务作业人员进行身体检查，并按照国家规定为本单位人
　　员办理人身意外伤害保险。
　　（24）现场一旦发生事故，必须立即进行救援，按要求及时报告有关方面。
　　并做好善后处理工作。
　　（25）对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造
　　成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有
　　权提出意见和改进建议。
　　6. 安全文明施工考核标准
　　（1）甲方按照分包合同价款，预留2%或3万元作为乙方的安全保证金。
　　（2）发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议
　　条款的行为，甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相应的安全保证金。
　　（3）甲方在拨付工程款或竣工结算时，汇总在施工过程中发生的《安全保证
　　金扣款通知单》，对安全保证金进行扣款。
　　（4）乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分，在工程款中抵扣。
　　7. 需要补充协议内容：
　　（1）甲方负责劳务人员的安全帽、安全带、工作服、手套等安全防护用品的购买和发放。
　　损坏乙方按价赔偿。
　　三、附则
　　（1）本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有
　　同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项
　　条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全
　　事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
　　（2）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定
　　执行。
　　（3）协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合
　　同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
　　（4）安全保证金的扣款标准按照《国家电公司电力建设工程分包安全协议
　　范本》附录（《安全保证金扣款标准》）的规定执行。
　　（5）因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。
　　（6）其他未尽事宜可另行约定。
　　（7）本协议一式六份，甲乙双方各执三份。
　　甲方： 乙方：
　　单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）：
　　单位地址：长春市自由大路6039号 单位地址：庐江县城镇城西中塘路4号
　　法定代表人（或授权代理人）：法定代表人（或授权代理人）：
　　签订日期：年 月 日 签订日期：年 月 日
　　备注：土建工程时施工承包商如需劳务分包，在签订劳务合同时，应同时签订分包安全施工协议。
　　篇九：建设工程施工劳务分包合同
　　建设工程施工劳务分包合同
　　建设工程施工劳务分包合同
　　编号
　　项目
　　签订日期：年 月 日
　　建设工程施工劳务分包合同
　　工程承包人(以下简称甲方)：
　　劳务分包人(以下简称乙方)：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。
　　1、劳务分包人资信情况
　　资质证书号码：
　　发证机关：
　　资质专业及等级：
　　复审时间及有效期：
　　（乙方加盖公章的营业执照副本、组织机构代码证书、法定代表人证书、资质证书复印件，授权委托书原件等作为本合同的组成部分，附本合同后。）
　　2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
　　工程名称：
　　工程地点：分包范围： 扩大劳务，图纸要求的主体所要求所有项目（不包括内、外墙抹灰、地面、墙面砖、门窗安装、水电暖卫生洁具、外墙保温、内墙涂料、外墙乳胶漆的人工费用），含脚手架、模板、周转材料、二级配电以下、小型辅料、设备机械等（除
　　主材外所有内容，基础按倍标准，阁楼按一层，其余为标准层）。
　　提供分包劳务内容：按建筑面积包清工，每平方米260元。
　　3、分包工作期限
　　开始工作日期：年月日；
　　结束工作日期：年月日；
　　总日历工作天数为：天。
　　节点工期： 年 月 日至 年 月 日，工作进度： 年 月 日至 年 月 日，工作进度：
　　工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。
　　4、质量标准
　　工程质量：按总(分)包合同（指甲方与业主已签的施工总承包合同或专业承、发包合同）有关质量的约定、国家现行规范和标准，本工作必须达到业主质量评定标准，即：国家规定的合格标准。
　　5、合同价款
　　本工程按照固定每平方米260元价格结算劳务合同价款，根据图纸建筑面积均为一次包死，不予调整。
　　本工程最终总价以实际完成的合格工作量的建筑面积乘以
　　相应每平方单价（每平方米260元）为准。
　　本合同固定单价已包括了：乙方的施工人员工资和调遣费，小型机具费用，各类材料的场内二次倒运，自然气候影响停水、停电等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套安全等），安全防护设施的搭拆（安全、防护栏杆、防护棚等）文明施工费（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工），承包工程范围内的配合测量放线、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用。以及实施本合同内容所发生的人员及机械设备（不包括塔吊）进出场费、临时设施的建设与拆除、劳务、材料（不含甲供料）、机械、燃油、管理费、利润、税费、保险等所有款项，以及完成施工图明示或暗示的所有责任、义务和风险。除此之外，甲方再无其他付款义务。
　　6、工程量确认及计价方法
　　由乙方按月将完成的工程量报甲方，由甲方按规定程序核定确认。对乙方未经甲方认可，或者因乙方原因超出施工设计图纸（含设计变更）及合同范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
　　乙方在开工后的每月25日前按实际完成的工作量向甲方提交当月验工计量所需资料一式 3 份（包括但不限于验工计价结算单、作业指导书、技术交底、收方记录等相关资料）；
　　并乙方不按约向甲方提交验工计价相关资料，甲方当月不予计量。
　　甲方应在7个工作日内对乙方所报的验工计价结算资料审核完毕，并返还一份给乙方，乙方如对该次审核结果有异议，应在接到审核结果后的3个工作日内向甲方提出书面意见，甲方据此进行书面、现场核实，经甲方核定后的计量结果为最终结果。若乙方在本款约定的期限内未提出异议，工程量即视为被确认，并作为当月最终计量结果和价款支付依据。
　　6. 4 本合同内容，乙方应在工作任务完成并经甲方验收合格后5个工作日内向甲方提交末次验工结算单（在验工计价单上注明“末次结算”或“最终决算”字样）及相关资料，同时提交本合同内容工作的原始记录，甲方在14个工作日内审核完毕。若乙方对审核结果无异议，则进行封帐，以审核结果为末次验工计价；若有异议，则按条款的程序办理。若乙方未按约定的期限上报末次结算单及相关资料，则甲方视乙方上月的计价为本合同内容的末次计价进行封帐。封帐后未进入末次验工结算单的其他内容一律视为不存在。
　　由于乙方作业失误，措施不当，控制不严等原因，未按技术交底和图纸进行工作，造成的超设计数量，甲方将不予计量，由此产生的费用及质量问题和事故均由乙方自负。
　　7、甲方的权利、义务
　　篇十：广西电公司电建设工程劳务分包合同范本[1]. doc
　　220kV玉林～力园Ⅱ回线路工程
　　20XX年4月
　　电建设工程内部承包劳务合同
　　电建设工程内部承包合同
　　劳务发包人： 刘世成
　　劳务承包人：杨勇
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好协商达成一致，订立本合同。
　　一、 工程劳务内部人情况
　　二、工程概况
　　1、工程名称：220kV玉林至力园送电线路工程
　　2、工程规模：本工程起自500kV玉林变电站,终至220kV力园变电站，线杆塔共计71基，线路长度2×(其中B50～玉林变段长 km利用原玉博线路径、B50～力园变段长 km为新建线路)，双回路架设。导线采用 2×LGJ-300/40锌-5％铝-稀土合金镀层钢芯铝绞线，避雷线II回从玉林变出口5km选用OPGW-140型光缆，其余地段（共）选用OPGW-110型光缆。I回从玉林变出口5km架一根LBGJ-150-40AC型铝包钢绞线，其余地段（共）选用LBGJ-100-40AC型铝包钢绞线。具体见设计单位提供的施工设计图纸。 3、工程地点：玉林市
　　4、内部劳务承包范围：第一队（杨勇）从36#-71#（含36#基础、组塔、接地、附件）；第二队（王海洲）从1#-36#（不含36#基础、组塔、接地、附件）；
　　设计施工图规定内的输电线路本体工程：包括人力运输工程、基础工程、杆塔工程、导地线架设施工和施工图要求完成的附属工程、施工图内的线路搬移、挡土墙、护坡、排水沟、公路改道； 负责整个工程质量、安全、文明施工、进度、实施；
　　三、工程内部劳务承包内容：
　　各施工队在自己的承包段内完成以下工作：
　　1、工作内容包括以下几个部分：
　　 工地人力运输：包括钢筋、水泥、砂石料、杆塔、导地线、金具等施工中所用的材料从材料供应点领料上车运至施工现场（施工杆号）的运输、下车；同时包括材料的装卸车、工地人力运输和领出材料的保管等； 土石方工程施工：负责全线工程复测分坑，负责铁塔基础坑的开挖回填、施工基面的挖填方、排水沟开挖和接地槽的开挖回填、塔基上的树木砍伐及杆塔基面在交付验收前的回填平整等； 基础工程施工：现浇铁塔基础的制模和浇制、保护帽的浇制、工器具及材料守夜； 杆塔工程施工：塔组立及影响组塔的树木砍伐、工器具及材料守夜；
　　 架线工程施工：包括牵引绳的展放，光缆、导地线牵引及架设，导地线压接接，牵引场、张力场平整，线路通道内影响放紧的树木砍伐，导地线光缆附件安装，跳线安装，工器具及材料守夜等；配合光缆熔接工作。
　　接地工程施工：接地圆钢、接地引下线的附设、连接及安装；
　　线路防护设施施工：护坡、挡土墙、排水沟施工以及线路防护标志安装、双回路铁塔分色刷漆及三牌安装。
　　 配合线路验收、调试、参数测量工作。 负责整个工程质量、安全、文明施工、进度。 其他的以上未列出的图纸要求的工作内容。 2、 各施工队内部承包费用范围：
　　 人工费包括直接从事工程施工的生产工人、现场管理施工人员开支的各项费用及差旅费；
　　 机械费包括劳务承包人自备机械所发生机械台班费、安拆费和运输费以及劳务发包人借给劳务承包人的机械使用过程发生的维修费、动力燃油费、保管费等费用； 因青赔、材料、雨天等因起的误工费 其它费用。
　　四、工程内部承包工作期限
　　第一施工队
　　开始工作日期：20XX年 4月15日。 结束工作日期：20XX年 7月30日。 第二施工队
　　开始工作日期：20XX年 4月25日。
　　结束工作日期：20XX年 9月25日。 五、质量要求
　　六、合同价款：(按实际工作量计算)
　　金额（大写）： 元（人民币）
　　（小写）：￥元
　　合同价款明细表
　　任务，直到合同终止，劳务发包人支付给劳务承包人的费用。 1 包括但不限于以下的情况在合同总价中已予考虑：
　　 工程全部本体施工，即从复测分坑始至架线工程施工完毕交付验收进入下一工序的所有施工及施工管理费用；
　　 为达到合同文本规定的工程质量目标而可能出现的因为乙方原因报废或返工。 劳务承包人管理人员、施工人员、车辆的进退场费和施工工器具运输费； 安措费及文明施工费。
　　劳务承包人应购买的材料费用。
　　 劳务承包人的意外人身伤害等各种保险费用。 窝工费，各种因素引起的停工费。 协助工程验收协助费。 七、合同文件及解释顺序
　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、本合同 2、本合同附件
　　3、标准、规范及有关技术文件
　　4、图纸（注：以工程量计算劳务报酬时适用）
　　5、工程量清单（注：以工程量计算劳务报酬时适用） 6、劳务报价或预算书
　　双方有关劳务的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、标准规范
　　除本合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：
　　1、适用技术材料和规范 经批准的本工程设计施工图纸:
　　国家标准《110～500kV架空送电线路施工及验收规范（GBJ233-90）》。 《110～500kV架空送电线路设计技术规程（DL/T5092-1999）》。 《普通混凝土配合比设计技术规范（JGJ55-20XX）》。 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》。
　　《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》。 《混凝土结构工程施工及验收规范（GB50204-20XX）》。 《建筑钢结构焊接与验收规范（JGJ81-20XX）》。 《钢结构工程施工及验收规范（GB50205-20XX）》。
　　《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程（SDJ276-90）》。 《110千伏及以上送变电工程启动及竣工验收规程（DL/T782-20XX）》。 业主对工程的有关质量文件要求。 九、图纸
　　劳务发包人应在劳务承包人开工 5 天前，向劳务承包人提供图纸 1 套，以及与本合同工作有关的标准图 1 套。
　　十、项目经理
　　1、劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 刘世成 。 2、劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 杨勇、王海洲 。
　　十一、劳务发包人责任、权利和义务
　　1、 负责组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行施工合同，组织实施施工管理的各项工作； 2、负责依照中国南方电公司《电建设安全健康与环境管理办法实施细则》的有关要求对劳务承包人的安全资质进行审查，确认符合工程所要求的相应资质，并报送监理、总承包单位备案；
　　3、负责编制施工组织设计，统一制定工程各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对劳务承包方工作质量、工时效率、安全生产、文明施工等方面的监督、控制、检查和验收。有权对劳务承包方人员的违章作业或不符合双方约定的行为进行制止，并有权按本工程各项管理制度的规定进行相应的处罚，对由此造成工期拖延 30 天或损失达10万元以上的，劳务发包人有权解除或中止合同，由此发生的一切损失由劳务承包人承担；
　　4、负责编写工程施工各项作业指导书、各项施工方案和措施，向劳务承包方全体人员进行工程技术交底和安全交底（包括危险区域的安全交底），严格执行并督促和检查劳务承包方《安全施工作业票》制度的实施； 5、负责组织全体作业人员进场前的安全培训和考试，对不参加培训或考试不合格的人员，有权禁止其上岗作业。在施工区域发生变更时，负责就新区域向劳务承包方全体人员进行技术、安全交底；
　　6、负责制定工程各项安全事故应急预案，并组织事故预演；
　　7、负责统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地，按合同要求提供图纸，及时交付应供材料、机械设备、安全设施等； 8、 按本合同约定，向劳务承包人支付合同款；
　　9、 负责协调与劳务承包方，以及劳务承包方与监理、设计及有关部门的关系，确保现场工作关系顺畅。 10、负责给高空作业人员购买人身意外伤害保险、雇主保险 十二、劳务承包人责任、权利和义务　　

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/8954924532d4b14e852458fb770bf78a64293a22.html